Avis d’appel publique à la concurrence

Commune de Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux pour la construction du mur d’enceinte

de l’extension du cimetière de Rouffignac.

Pouvoir adjudicateur (maître d’ouvrage et maître d’œuvre) : Commune de Rouffignac-Saint Cernin, M. Raymond MARTY, maire, place de la Mairie, 24 580 Rouffignac-Saint-Cernin, tél : 05 53 05 46 46, fax : 05 53 35 44 67

> L'avis implique un marché public.

Objet : Marché de travaux pour la construction du mur d’enceinte de l’extension du cimetière de Rouffignac

Type de marché : Travaux

Mode : Procédure adaptée

Description :

Conditions de délai :

  • Délai de préparation : 3 semaines

  • Délai d’exécution maximum : 10 semaines (pour une échéance des travaux prévue fin juin 2018)

Forme :

Prestation formant lot unique.

Des variantes peuvent être proposées par les soumissionnaires.

Lot unique :

Maçonnerie/Ferronnerie

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se conformer aux justificatifs demander dans le règlement de consultation.

> Une visite et un entretien préalable avec le maître d’œuvre sont requis pour une prise en compte d’une spécificité esthétique imposée.

Critères d’attribution :

  • 60 % : Prix

  • 20 % : Valeur technique

  • 20 % : Délai d’exécution

Offres :

Remise des offres (non dématérialisées) : le jeudi 15 février 2018, à 12 h 00, au plus tard à l’adresse :

Commune de Rouffignac-Saint Cernin, M. le Maire, mairie, place de la Mairie, 24 580 Rouffignac-Saint-Cernin.
Langues et unité monétaire utilisée dans l'offre ou la candidature : français et euros.
Validité des offres :
120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est téléchargeable gratuitement sur le site internet municipal suivant : http://rouffignac-perigordnoir.fr
Les plis devront être remis selon conditions du règlement de la consultation.
Heures d'ouverture de la Mairie : Lundi de 9h00 à 12h30, Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Mercredi de 9h00 à 12h00.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux

Pièce n°1 : réglement de consultation

 
 

Pièce n°2 : Acte Engagement

 
 

Pièce n°3 : Cahier des Clauses adm particulières

 
 

Pièce n°4 : Plan de situation

 
 

Pièce n°5 : Plan de masse

 
 

Pièce n°6 : Notice descriptive

 
 

Pièce n°7 : Plan de façade

 
 

Pièce n°8 : Photos et insertion projet

 
 

Pièce n°9 : Descriptif